23 Cdo 3512/2018-695
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka
Dese a soudců JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., a JUDr. Kateřiny Hornochové ve
věci žalobkyně DOMINIK, s.r.o., se sídlem v Mnichovicích u Prahy, Masarykovo
nám. 61, PSČ 251 64, IČO 62586190, zastoupené JUDr. Ing. Jakubem Backou,
advokátem se sídlem v Praze 6, Šlejnická 1547/13, proti žalovanému Družstvu
Žitomírská 39 se sídlem v Praze 10, Žitomírská 693/39, IČO 64947343,
zastoupenému JUDr. Janem Kučerou, advokátem se sídlem v Praze 10, Stavitelská
1099/6, o zaplacení částky 168 803,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního
soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 46 C 292/2015, o dovolání žalovaného proti
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2018, č. j. 58 Co 93/2018-649, t
a k t o :
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2018, č. j. 58 Co 93/2018-649, v
části výroku I, jíž byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne
9. 11. 2017, č. j. 46 C 292/2015-560, ve znění opravného usnesení ze dne 9. 1.
2018, č. j. 46 C 292/2015-588, ve výroku III, a rozsudek Obvodního soudu pro
Prahu 10 ze dne 9. 11. 2017, č. j. 46 C 292/2015-560, ve znění opravného
usnesení ze dne 9. 1. 2018, č. j. 46 C 292/2015-588, ve výroku III se zrušují a
věc se v tomto rozsahu vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 10 k dalšímu řízení.
Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 12. 4. 2018,
č. j. 58 Co 93/2018-649, výrokem I potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu
10 (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 9. 11. 2017, č. j. 46 C
292/2015-560, ve znění opravného usnesení ze dne 9. 1. 2018, č. j. 46 C
292/2015-588, ve vyhovujícím výroku II o věci samé, pokud jím bylo rozhodnuto o
částce 70 897,43 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z této částky od
16. 8. 2015 do zaplacení, a v zamítavém výroku III o věci samé, jímž byla
zamítnuta vzájemná žaloba o zaplacení částky 168 803,40 Kč s úrokem z prodlení
ve výši 8,05 % ročně z této částky od 16. 8. 2015 do zaplacení; výrokem II
zrušil rozsudek soudu prvního stupně ve vyhovujícím výroku I o věci samé, jímž
bylo žalovanému uloženo zaplatit žalobkyni částku 512 049,48 Kč s úrokem z
prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 364 966,30 Kč od 16. 6. 2015 do
zaplacení a s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 147 083,18 Kč od
10. 5. 2017 do zaplacení, a dále ve vyhovujícím výroku II o věci samé, pokud
jím bylo rozhodnuto o částce 32 635,33 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 %
ročně z této částky od 16. 8. 2015 do zaplacení, a v závislých výrocích IV, V a
VI, kterými bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, a v uvedeném rozsahu věc
vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Soudy obou stupňů vyšly ze zjištění, že žalobkyně, jakožto zhotovitelka, a
žalovaný, jako objednatel, uzavřeli dne 21. 7. 2014 smlouvu o dílo, jejímž
předmětem byla výměna a modernizace výtahu. V čl. 7.1. smlouvy bylo sjednáno,
že pokud provedené dílo neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě a objednatel
odmítne dílo převzít, má právo vrátit jej zhotoviteli k přepracování. Ze
znaleckého posudku Ing. Václava Vaňka bylo zjištěno, že výtah neodpovídal svým
provedením smlouvě o dílo (nosnost, druh a rozměry kabiny, příkon výtahového
pohonu, ohrazení výtahové šachty, umístění madla, zadní strana výtahu, kabinové
dveře) a neodpovídal příslušným požadavkům vládního nařízení č. 27/2003 Sb. a
příslušným normám ČSN EN 81-1+A3 - absentovalo prohlášení o shodě, výtah nebyl
označen značkou ES. V zápisu z jednání účastníků ze dne 11. 3. 2015 a 31. 3. 2015 bylo uvedeno, že výtah neodpovídá smluvním ujednáním, žalovaný požadoval
dodat plnění v souladu se smlouvou. Žalovaný pro uvedené vady díla dne 14. 5. 2015 odstoupil od smlouvy, odstoupení bylo doručeno žalobkyni 15. 5. 2015 (§
2106 odst. 2 o. z.). Odvolací soud přisvědčil závěru soudu prvního stupně, že mezi účastníky byla
uzavřena platná smlouva o dílo podle § 2583 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku (dále jen „o. z.“). Dílo (modernizace a výměna výtahu)
nebylo provedeno (§ 2604 o. z.), neboť bylo toliko dne 24. 12. 2014 dokončeno
(§ 2605 odst. 1 o. z.), když byla předvedena jeho způsobilost sloužit svému
účelu, ale nebylo předáno, neboť žalovaný odmítl pro vady díla výtah převzít. Odvolací soud konstatoval, že dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, a
že obě podmínky musí být splněny kumulativně. Odvolací soud se ztotožnil se
soudem prvního stupně, že byly splněny zákonné podmínky pro odstoupení od
smlouvy pro podstatné vady, spočívající v tom (jak bylo prokázáno znaleckým
posudkem), že instalovaný výtah neodpovídal svým provedením sjednané smlouvě o
dílo (nosnost výtahu, druh a rozměry kabiny, příkon výtahového pohonu, ohrazení
výtahové šachty, umístění madla, kabinové dveře) a neodpovídal příslušným
požadavkům vládního nařízení č. 27/2003 Sb. a příslušným normám ČSN EN 81-1+A3
- absentovalo prohlášení o shodě, výtah nebyl označen značkou ES. Smluvní
strany si tak byly povinny vrátit vzájemná plnění. I když soud prvního stupně
dospěl k závěru, že předmět bezdůvodného obohacení nelze vydat a má být
poskytnuta náhrada v penězích, podle odvolacího soudu pominul, že bylo plněno
za úplatu (§ 2999 odst. 2 o. z.). Při posouzení vzájemného návrhu žalovaného vyšel odvolací soud ze smluvního
ujednání v čl. 4.1., v němž byla sjednána smluvní pokuta pro případ prodlení s
dodáním projektové dokumentace pro probourání stropu šachty a úpravu stávající
strojovny nebo s dokončením díla, či v případě překročení doby odstávky výtahu.
Odvolací soud se ztotožnil se soudem prvního stupně, že žalobkyně byla v
prodlení s dodáním projektové dokumentace a žalovaný má tak nárok na smluvní
pokutu za toto prodlení ve výši 20 256, 41 Kč. Dále dospěl k závěru, že
žalobkyně se ocitla v prodlení s dokončením díla, a to od 10. 11. 2014, kdy
dílo mělo být zhotoveno, do 24. 12. 2014, kdy dílo bylo podle odvolacího soudu
dokončeno, když k tomuto dni byla předvedena jeho způsobilost sloužit svému
účelu. Žalovaný má proto právo na další smluvní pokutu ve výši 50 641,02 Kč. Za
nedůvodný považoval vzájemný návrh žalovaného na úhradu další smluvní pokuty ve
výši 168 803,40 Kč z celkem požadované výše 219 444,43 Kč s příslušenstvím z
titulu překročení lhůty pro dokončení díla za období od 24. 12. 2014 do dne
předcházejícímu dni odstoupení od smlouvy, neboť dne 24. 12. 2014 bylo dílo
dokončeno (nikoliv provedeno). Pokud se jednalo o překročení sjednané doby
odstávky, odvolací soud dospěl k závěru, že toto tvrzení žalovaného nebylo
jednoznačně prokázáno. Odvolací soud proto rozhodl, jak výše uvedeno. Žalovaný podal dovolání proti části výroku I odvolacího soudu, jíž byl potvrzen
rozsudek soudu prvního stupně ve výroku III o zamítnutí vzájemné žaloby o
zaplacení částky 168 803,40 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z této
částky od 16. 8. 2015 do zaplacení. Dovolání považuje za přípustné podle § 237
občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) s tím, že napadené rozhodnutí
závisí na posouzení otázky hmotného práva, při jejímž řešení se odvolací soud
odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu vztahující se k zákonu
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „obč. zák.“), a na vyřešení otázky
hmotného práva, která v rozhodování dovolacího soudu nebyla dosud vyřešena ve
vztahu k posouzení ustanovení § 2605 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku. Z obsahu dovolání vyplývá otázka, zda je třeba ve smyslu tohoto
ustanovení při posouzení, zda je dílo dokončeno, zohlednit i to, zda je dílo
bez vad bránících užívání a zda je zhotoveno kompletně či pouze z části. Dovolatel má za to, že odvolací soud, stejně jako soud prvního stupně,
nesprávně posoudil, že dílo bylo dokončeno dne 24. 12. 2014, kdy byla
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, když nezohlednil, že dílo
(výtah) bylo zhotoveno v rozporu se smlouvou o dílo a trpělo vadami. Podle
dovolatele odvolací soud v rozporu s ustálenou rozhodovací praxí Nejvyššího
soudu nezohlednil skutečnosti, že se jednalo o zcela jiný výtah, než byl
objednán, a že vady sjednaného díla (výtahu) výrazně omezovaly jeho užívání. Odvolací soud se tak odchýlil od rozhodnutí Nejvyššího soudu při posuzování
otázky okamžiku zhotovení díla – srov. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 12. 3. 2002, sp. zn. 29 Odo 11/2001, a ze dne 11. 4. 2006, sp. zn. 32 Odo 1375/2004,
podle nichž dílo, které je vadné podle § 554 odst. 1 obchodního zákoníku (dále
jen „obch. zák.“), nelze považovat za dílo provedené, a to ani tehdy, když je
objednatel převezme.
Dovolatel rovněž namítá, že rozsudek odvolacího soudu trpí vadou, jestliže se
odvolací soud v odůvodnění svého rozsudku nevypořádal s argumentací žalovaného,
vztahující se k otázce okamžiku dokončení díla. V této souvislosti poukázal na
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. 28 Cdo 2860/2007. Dovolatel z uvedených důvodů navrhl zrušení rozsudku odvolacího soudu v části
jeho výroku I, jíž byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně ve výroku III o
zamítnutí vzájemné žaloby o zaplacení částky 168 803,40 Kč s příslušenstvím. Žalobkyně ve vyjádření k dovolání navrhla odmítnutí dovolání pro jeho
nepřípustnost a v případě, že by Nejvyšší soud přesto dospěl k závěru, že
dovolání žalovaného je přípustné, navrhla jeho zamítnutí. Zdůraznila, že podle
aktuální právní úpravy (§ 2605 o. z.), kterou je třeba na věc aplikovat,
postačí pro dokončení díla, pokud je předvedeno, že dílo je schopno sloužit
svému účelu. Vzhledem k tomu, že v dané věci je nesporné, že výtah (předmětné
dílo) byl uveden do zkušebního provozu dne 24. 12. 2014, bylo dílo k tomuto
datu dokončeno. Judikatura Nejvyššího soudu, na níž dovolatel v dovolání
poukazuje s tím, že odvolací soud se od ní odklonil při posouzení dokončení
díla, se vztahuje již k neplatné právní úpravě, nikoliv k právní úpravě
rozhodné pro právní posouzení v dané věci.
Nejvyšší soud, jako soud dovolací podle § 10a o. s. ř., po zjištění, že
dovolání žalovaného bylo podáno včas (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) k tomu oprávněným
subjektem - účastníkem řízení, který je řádně zastoupen advokátem (§ 241 odst.
1 a 4 o. s. ř.), posuzoval přípustnost podaného dovolání.
Podle § 237 o. s. ř., není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti
každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže
napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,
při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe
dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla
vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být
dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Nejvyšší soud dospěl k závěru, že dovolání žalovaného je podle § 237 o. s. ř.
přípustné pro řešení otázky, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla
vyřešena a na níž závisí rozhodnutí odvolacího soudu, a to otázky výkladu
ustanovení § 2605 odst. 1 o. z., konkrétně otázky, zda v případě, že dílo,
které bylo uvedeno do zkušebního provozu, i když bylo zhotoveno v rozporu se
smlouvou a trpí vadami, je způsobilé sloužit svému účelu.
Podle odvolacího soudu dílo bylo dokončeno dne 24. 12. 2014, když byla
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a současně byl výtah, který byl
předmětem díla, uveden do provozu.
Současně se odvolací soud ztotožnil se soudem prvního stupně, že dílo trpělo
vadami spočívajícími v tom (jak bylo prokázáno znaleckým posudkem), že
instalovaný výtah neodpovídal svým provedením sjednané smlouvě o dílo (nosnost
výtahu, druh a rozměry kabiny, příkon výtahového pohonu, ohrazení výtahové
šachty, umístění madla, kabinové dveře) a neodpovídalo příslušným požadavkům
vládního nařízení č. 27/2003 Sb. a příslušným normám ČSN EN 81-1+A3 -
absentovalo prohlášení o shodě, výtah nebyl označen značkou ES. Tyto vady byly
takové povahy, že představovaly dokonce důvody pro odstoupení od smlouvy pro
podstatné vady.
Podle § 2605 odst. 1 o. z. dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost
sloužit svému účelu.
Skutečnost, že dílo trpí vadami, sama o sobě nemusí znamenat, že dílo nemůže
být dokončeno předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu. Musí však jít
právě o vady takové povahy, které vzhledem ke konkrétnímu dílu nebrání dílu
sloužit svému účelu. Posouzení, zdali dané vady brání dílu sloužit svému účelu,
bude vždy záležet na konkrétním případu. V případě výtahů si lze představit
např. takové vady, jež nebrání dílu sloužit svému účelu, jako chybějící
zrcadlo, nesprávné označení pater, nepůjde-li o výtah sloužící např. nevidomým,
absence hlasového potvrzení patra, apod.
Byla-li však v podmínkách projednávané věci zjištěna např. nesprávná nosnost
výtahu mající vliv na počet dopravovaných osob, není tato vada slučitelná s
účelem, jemuž má bezpečný provoz výtahu sloužit. Na uvedeném nic nemění
skutečnost, že dílo bylo uvedeno do tzv. zkušebního provozu.
Lze tak uzavřít, že dospěl-li odvolací soud k závěru, že dílo bylo v
projednávané věci dokončeno předvedením způsobilosti díla sloužit svému účelu,
je jeho právní posouzení nesprávné.
Nejvyšší soud proto rozsudek odvolacího soudu v napadeném rozsahu bez jednání
(§ 243a odst. 1 o. s. ř.) podle § 243e odst. 1 o. s. ř. zrušil; jelikož důvody,
pro které bylo rozhodnutí odvolacího soudu zrušeno, platí i pro rozhodnutí
soudu prvního stupně, zrušil dovolací soud i ve stejném rozsahu i rozsudek
soudu prvního stupně a věc v dovoláním napadeném rozsahu vrátil soudu prvního
stupně k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 o. s. ř.), v němž bude soud vázán
právním názorem dovolacího soudu (§ 243g odst. 1, věta za středníkem o. s. ř.);
soud rozhodne také o dosavadních nákladech řízení včetně řízení dovolacího (§
243g odst. 1, věta druhá o. s. ř.).
P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 13. 7. 2020
JUDr. Zdeněk Des
předseda senátu