32 Cdo 4004/2011
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla
Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci
žalobce J. Ž., zastoupeného JUDr. Lubomírem Švábem, advokátem, se sídlem v
Děčíně, Masarykovo nám. 2/2, PSČ 405 02, proti žalované Demag Cranes &
Components, spol. s r. o., se sídlem ve Slaném, Bienerova 1536, okres Kladno,
PSČ 274 81, identifikační číslo osoby 43774326, zastoupené Mgr. Karlem
Kadlecem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Opletalova 919/5, PSČ 110 00, o
zaplacení částky 6,536.976,50 Kč, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod
sp. zn. 61 Cm 34/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze
ze dne 4. května 2011, č. j. 4 Cmo 261/2010-250, takto:
Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 4. května 2011, č. j. 4 Cmo
261/2010-250, a rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. června
2010, č. j. 61 Cm 34/2008-193, se zrušují a věc se vrací soudu prvního stupně k
dalšímu řízení.
Předmětem sporu v souzené věci jsou nároky na zaplacení smluvních pokut ve výši
0,1 % z ceny díla za každý den prodlení s předáním díla podle smlouvy č. 25/98
za období od 1. ledna 1999 do 30. dubna 2004 ve výši 4,467.391,50 Kč a podle
smlouvy č. 26/98 za období od 1. října 1998 do 30. dubna 2004 ve výši
2,069.585,- Kč, jež byly žalobcem uplatněny vzájemným návrhem v řízení vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 61 Cm 57/2003, v němž se
žalovaná po žalobci domáhala zaplacení částky 1,811.990,- Kč jako zůstatků
ceny díla podle smlouvy č. 25/98 ve výši 903.690,- Kč a podle smlouvy č. 26/98
ve výši 908.300,- Kč, vždy spolu s úrokem z prodlení. Usnesením ze dne 12. března 2008, č. j. 61 Cm 57/2003-238, bylo řízení ve věci tohoto vzájemného
návrhu vyloučeno k samostatnému projednání. Krajský soud v Ústí nad Labem pak rozsudkem ze dne 21. června 2010, č. j. 61 Cm
34/2008-193, žalobu o zaplacení částky 6,536.976,50 Kč zamítl a rozhodl o
nákladech řízení. Vrchní soud v Praze k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 4. května 2011, č. j. 4
Cmo 261/2010-250, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech
odvolacího řízení. Protože obě smluvní pokuty byly sjednány pro případ prodlení s předáním díla,
bylo těžištěm sporu (jak výslovně zdůraznil soud prvního stupně) posouzení
otázky, zda žalovaná řádně a včas předala dílo podle obou smluv. Odvolací soud
shodně se soudem prvního stupně vyšel při řešení této otázky z pravomocného
rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. března 2008, sp. zn. 61 Cm
57/2003-249, potvrzeného rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 10. června
2009, sp. zn. 4 Cmo 374/2008-273, jímž bylo žalobě na zaplacení cen obou děl
vyhověno. Zdůraznil, že oba nároky spolu úzce souvisí, a vyslovil názor, že
skutková zjištění učiněná v původním sporu a z nich dovozený skutkový závěr
mohou být vzhledem k ustanovení § 159a občanského soudního řádu podkladem pro
rozhodnutí v projednávané věci. Argumentoval, že přiznáním práva na zaplacení
ceny díla v původním řízení byly vyřešeny předpoklady vzniku tohoto práva a
bylo tak postaveno najisto, že mezi účastníky byly uzavřeny smlouvy o dílo, obě
díla byla předána objednateli a zhotoviteli vzniklo právo na zaplacení ceny
obou děl k datu 28. září 1998. Tím byla podle jeho názoru vyřešena předběžná
otázka, že mezi stranami došlo k datu 28. září 1998 k předání a převzetí díla
podle obou smluv. Na základě toho pak odvolací soud uzavřel, že žalobci nárok
na smluvní pokutu za prodlení s plněním od 1. ledna 1999 dle smlouvy č. 25/98 a
od 1. října 1998 podle smlouvy č. 26/98 nevznikl, neboť žalovaná v tomto období
v prodlení nebyla. Rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním, dovozuje jeho přípustnost z
ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu ve znění účinném do
31. prosince 2012 (dále též jen „o. s. ř.“). Zásadní právní význam napadeného
rozhodnutí shledává ve výkladu ustanovení § 159a odst. 4 o. s. ř., jenž tak,
jak byl proveden odvolacím soudem, má za nepřípustně extenzívní. Argumentuje,
že tato otázka je soudy rozhodována rozdílně a „zejména“ má být posouzena
jinak.
Důvodnost dovolání dovolatel spatřuje v tom, že procesním postupem soudů obou
stupňů byl vytvořen stav nerovného postavení účastníků v neprospěch žalované, a
ohlašuje dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. Argumentuje ve prospěch názoru, že rozsah závaznosti pravomocného rozhodnutí je
vymezen toliko výrokem takového rozhodnutí, nikoliv skutkovým zjištění a
„dalším stanovením“ mimo výrokovou část rozhodnutí. Zdůrazňuje, že v původním
řízení bylo výrokem rozhodnuto o zaplacení ceny díla, zatímco v souzené věci se
jedná o zaplacení smluvní pokuty, tedy o jiný nárok. Dovolatel navrhuje, aby dovolací soud „oba napadené rozsudky“ v celém rozsahu
zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Žalovaná ve svém vyjádření navrhuje, aby dovolání bylo odmítnuto. Popírá
zásadní právní význam napadeného rozhodnutí, ztotožňuje se s právním názorem
odvolacího soudu a zpochybňuje naplnění uplatněného dovolacího důvodu. Po zjištění, že dovolání bylo podáno ve lhůtě stanovené v § 240 odst. 1 o. s. ř. oprávněnou osobou (účastníkem řízení), řádně zastoupenou advokátem, jímž
bylo dovolání též sepsáno (§ 241 odst. 1 a 4 o. s. ř.), se Nejvyšší soud
zabýval nejdříve otázkou, zda je dovolání v této věci přípustné. Dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu není přípustné podle
ustanovení 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., jelikož podmínky tohoto ustanovení
nebyly v souzené věci naplněny (rozhodnutí soudu prvního stupně nepředcházelo
rozhodnutí, jímž by tento soud rozhodl jinak a jež by bylo zrušeno odvolacím
soudem). Nejvyšší soud však dospěl k závěru, že dovolání je přípustné podle
ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. (zrušeného nálezem Ústavního soudu
ze dne 21. února 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11, ke dni 31. prosince 2012).
Odvolací soud se totiž při výkladu ustanovení § 135 odst. 2 o. s. ř. ve spojení
s § 159a odst. 1 a odst. 4 o. s. ř. odklonil od judikatury Nejvyššího soudu a
jeho rozhodnutí tak má po právní stránce zásadní význam (srov. § 237 odst. 3 o.
s. ř.).
Protože Nejvyšší soud se od svých judikatorních závěrů nehodlá odchýlit, pojí
se s takovým závěrem nutně též posouzení dovolání jako důvodného, neboť
rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci a je
tudíž – oproti očekávání dovolatele - naplněn dovolací důvod stanovený v § 241a
odst. 2 písm. b) o. s. ř.
Podle ustanovení § 159a o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je výrok
pravomocného rozsudku závazný jen pro účastníky řízení (odstavec 1). V rozsahu,
v jakém je výrok pravomocného rozsudku závazný pro účastníky řízení a popřípadě
jiné osoby, je závazný též pro všechny orgány (odstavec 4).
Podle ustanovení § 135 o. s. ř. soud je vázán rozhodnutím příslušných orgánů o
tom, že byl spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt
postižitelný podle zvláštních předpisů, a kdo je spáchal, jakož i rozhodnutím o
osobním stavu; soud však není vázán rozhodnutím v blokovém řízení (odstavec 1).
Jinak otázky, o nichž přísluší rozhodnout jinému orgánu, může soud posoudit
sám. Bylo-li však o takové otázce vydáno příslušným orgánem rozhodnutí, soud z
něho vychází (odstavec 2).
Výkladem ustanovení § 135 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 159a odst. 1 a odst.
4 o. s. ř. při posouzení významu prejudiciélní otázky vyřešené v jiném, svým
předmětem souvisejícím řízení mezi týmiž účastníky, se Nejvyšší soud zabýval
např. v rozsudku ze dne 13. června 2000, sp. zn. 25 Cdo 5/2000, uveřejněném pod
číslem 48/2001 Sbírky soudních rozhodnutí (na který odkazuje soud prvního
stupně), v němž formuloval a odůvodnil závěr, že ani soud nemůže vycházet z
jiného závěru o existenci či neexistenci nároku mezi týmiž účastníky, o němž
již bylo pravomocně rozhodnuto, a tuto otázku nemůže sám v jiném řízení znovu
posuzovat ani jako otázku předběžnou. K tomuto závěru se Nejvyšší soud
přihlásil např. v rozsudku ze dne 29. června 2006, sp. zn. 33 Odo 1031/2005,
jenž je, stejně jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu zde citovaná,
veřejnosti dostupný na webových stránkách a v němž Nejvyšší soud zdůraznil, že
pro soudy je výrok pravomocného rozsudku v jiných než statusových věcech
závazný potud, pokud posuzuje jako předběžnou otázku mezi účastníky právní
vztahy, které byly pravomocně vyřešeny soudním rozhodnutím.
Z toho však nelze dovozovat, že pro soud je závazné řešení kterékoliv z otázek,
jimiž se soud (popř. jiný orgán) musel pro potřeby svého rozhodnutí vypořádat.
Nejvyšší soud vysvětlil v rozsudku ze dne 11. června 2009, sp. zn. 23 Cdo
1454/2009, že ustanovení § 135 odst. 2 o. s. ř. je třeba v případě, že půjde o
rozhodnutí soudu, vykládat v souvislosti s ustanovením § 159a o. s. ř. a že
posouzení předběžné otázky jiným soudem je tudíž pro soud závazné tehdy, když
byla tato předběžná otázka řešena ve výroku rozhodnutí. Řešení otázky, která
nebyla přímo předmětem sporu v jiném řízení a o níž proto jiný soud
nerozhodoval ve výroku, nýbrž se s ní (jako s otázkou předběžnou) pro účely
svého rozhodnutí vypořádal toliko v odůvodnění svého rozhodnutí, pro soud v
jiném řízení závazné není (srov. shodně též např. rozsudek Nejvyššího soudu ze
dne 23. června 2009, sp. zn. 23 Cdo 1961/2009).
Právě o takovou situaci se jedná v souzené věci. Ve věci vedené před Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. 61 Cm 57/2003 byla pravomocným přisuzujícím
výrokem závazně pro účastníky řízení a v tomto rozsahu i pro všechny orgány
vyřešena otázka, zda společnosti Demag Cranes & Components, spol. s r. o.,
vzniklo vůči J. Ž. právo na zaplacení ceny díla; to je otázka, o níž bylo
rozhodnuto výrokem. Otázku, zda bylo dílo předáno řádně a včas, si soud pro
potřeby rozhodnutí o žalobě na zaplacení ceny díla posoudil jako otázku
předběžnou a vypořádal se s ní v důvodech svého rozhodnutí; její řešení tudíž
pro soud v jiném řízení závazné není. Soudy se s ní proto v tomto řízení budou
muset samy vypořádat.
Dlužno dodat, že tato procesní situace je důsledkem postupu soudu prvního
stupně ve věci vedené pod sp. zn. 61 Cm 57/2003, jenž vyloučil k samostatnému
řízení věc o vzájemném návrhu J. Ž. na zaplacení smluvní pokuty, ač pro to
nebyly důvody stanovené v § 112 odst. 2 o. s. ř. Jednalo se přeci o věci, které
spolu nejen úzce skutkově souvisí, nýbrž se zároveň týkají týchž účastníků
(srov. § 112 odst. 2 o. s. ř.), projednání obou věcí ve společném řízení bylo
tudíž – jak se nyní zřetelně ukazuje - v zájmu hospodárnosti.
V nálezu ze dne 27. srpna 2004, sp. zn. I. ÚS 647/02, uveřejněném pod číslem
120/2004 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, jímž argumentuje soud
prvního stupně, se Ústavní soud otázkou otevřenou v tomto dovolacím řízení
nezabýval; řešil v rovině ústavou garantovaných práv situaci, v níž soud v
jednom řízení pravomocně (přímo ve výroku!) určil, že darovací smlouva, kterou
měly být nemovitosti převedeny na stát, je neplatná, načež soud v jiném řízení
nevyhověl žalobě na určení vlastnického práva, neboť dovodil, že rozsudek
určující neplatnost darovací smlouvy není pro něj závazný. Co však je významným
apelem aktuálním i pro předmětné řízení, je v tomto nálezu zdůrazněný požadavek
na celkovou harmonii soudních rozhodnutí podmiňující důvěru v právo. V poměrech
souzené věci by takovému požadavku nebylo učiněno zadost v případě, že by soud
v tomto řízení posoudil předběžnou otázku řádného a včasného předání díla
jinak, než jak tuto otázku jako předběžnou posoudil soud v předchozím řízení o
zaplacení ceny díla, aniž tu byly pro jiné její posouzení skutečně pádné
důvody, zejména jiná - v důsledku jiné procesní aktivity účastníků - skutková
zjištění o příslušných právně významných skutečnostech.
Protože rozhodnutí odvolacího soudu není z uvedených důvodů správné, Nejvyšší
soud je, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), podle
ustanovení § 243b odst. 2, části věty za středníkem, o. s. ř. zrušil, spolu se
závislým výrokem o nákladech odvolacího řízení [§ 242 odst. 2 písm. b) o. s.
ř.]. Protože důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí
i na rozhodnutí soudu prvního stupně, Nejvyšší soud zrušil i toto rozhodnutí a
věc podle ustanovení § 243b odst. 3 věty druhé o. s. ř. vrátil soudu prvního
stupně k dalšímu řízení.
Právní názor dovolacího soudu je pro soudy nižších stupňů závazný (§ 243d odst.
1, část věty za středníkem, ve spojení s § 226 odst. 1 o. s. ř.).
O náhradě nákladů včetně nákladů dovolacího řízení soud rozhodne v novém
rozhodnutí o věci (§ 243d odst. 1 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 3. prosince 2013
JUDr. Pavel P ř í h o d a
předseda senátu